In tutte le ipotesi di cui all’art. 15 del Testo Unico edilizia, la proroga della efficacia del permesso di costruire richiede sempre la presentazione di una istanza antecedentemente alla scadenza del titolo.
Così il Consiglio di Stato, Sezione Quarta, nella sentenza n. 4648/2021 pubblicata il 16 giugno.
Palazzo Spada ha chiarito che la proroga andava comunque richiesta prima della decorrenza del termine ultimo per la fine dei lavori e l’Amministrazione comunale, ove sussista un provvedimento dell’autorità giudiziaria che aveva determinato la sospensione dei lavori, non avrebbe potuto rigettare l'istanza.
In allegato la sentenza
